支付承包商因天气延误而延长的时间
欢迎来到本站频道建设管理栏目。在合同中，当进度超过最后期限，超额开票时，如何定义异常天气条件?
专栏作家David A. Todd, p.e.， CPESC，在建筑、工程和建筑(AEC)行业有37年的经验，在那段时间里执行了很多建筑管理工作。他将回答读者提出的问题或从他自己的实践中提出的问题，并根据他对建筑过程的理解给出答案。
负责我们道路拓宽工程的承包商提出了因天气延误60天的索赔。合同文件包括工程师联合合同文件委员会通用条件(EJCDC通用条件)，协议规定完成工作需要360个日历天。那些一般的条件说，由于天气的额外时间将只给予“异常天气”。By my reckoning it was pretty much an average year for rain and snow. My analysis of weather during the project is about 20 days when it rained or snowed and twice that many following days for a wet site. In other words, he's asking for every single weather day possible, when he should only get delays if the weather was abnormal. This was back in 2007. I denied his claim, but the contractor sued over it (and other, unrelated things) and it will soon come to trial soon and I'm trying to prepare. Should I have denied his claim? [from the project manager for the consultant]
首先，让我们引用EJCDC一般条件中的整个段落。我使用的是2002版，因为它将管理这个有问题的项目。
“如因承包商无法控制的拖延而使承包商不能在合同期限内完成工程的任何部分，如果因此提出索赔，则合同期限应延长，其延长的时间应相当于因拖延所损失的时间。承包商无法控制的延误应包括但不限于业主的行为或疏忽、公用事业业主或其他承包商在执行第7条规定的其他工作时的行为或疏忽、火灾、洪水、流行病、异常天气条件或天灾。”
假设承包商对天气造成的损失及时提出索赔，那么他是否能按时到达取决于“天气异常”这句话。You say he claimed 60 days, which amounted to every rain day during the project and all justified days after rain (or snow) when the site was unworkable. Unless the project was in the middle of a desert, clearly the 60 days are not abnormal. Was he due some of the requested days? That would depend on the project location and climate data, and what the definition of "abnormal" is.
首先，如果承包商要求延长工作时间，他应该有数据支持。根据合同文件，你应该向承包商指出，天气延迟只是由于“异常天气”，承包商必须提供数据说明为什么要求的60天是异常的。在判决之前，你应该给他足够的时间收集数据。我认为你没有责任从反常的天气中挑出正常的天气。
然而，一旦承包商提交了，你应该如何评估它?“不正常”是什么?我自己也考虑过了，并决定天气天数损失在一个标准偏差内将被认为是正常的，超过这个标准将被认为是不正常的。
这在法庭上站得住脚吗?我不是律师，也不会提供法律建议，所以我不能说。计算任何变量和数据集的标准差都是很棘手的。此外，我不能绝对肯定这是正确的、客观的度量。我能想到的唯一的另一个客观标准是，任何超出平均值的量都是不正常的。不知怎的，这似乎是不对的。
看起来，如果你在五年前就否认这一说法，你可能会做得很好。我希望你有文件来支持我上面提到的步骤。
就我个人而言，我在我的大多数项目文件中更改了用于天气的EJCDC一般条件条款，特别是在线性项目中。在下一篇专栏文章中，我将讨论处理这个问题的另一种方法。
大卫·a·托德
CEI工程协会高级工程师和企业工程培训师。David有36年的土木工程师咨询经验。他的经验包括水、废水、雨水、道路和固体废物基础设施。在过去20年的大部分时间里，他一直致力于解决雨水问题。在土木咨询工程中，规范和施工管理一直是他的专业。他拥有土木工程学士和硕士学位，是四个州的注册工程师，是侵蚀和泥沙控制方面的专业认证。
